Disciplinare tecnico

Manutenzione approdi
DISCIPLINARE TECNICO
PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O
STRAORDINARIA DEGLI APPRODI AZIENDALI
Per accettazione e conferma:
La ditta/Raggruppamento offerente
(timbro e firma del legale rappresentante)
Manutenzione approdi
Articolo 1
OGGETTO
L’appalto ha per oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da eseguire presso tutti
gli approdi aziendali situati all’interno della laguna di Venezia (VEDERE ELENCO ART.8). Le
indicazioni del presente capitolato speciale ne forniscono la consistenza qualitativa e le caratteristiche
di esecuzione. La partecipazione al presente appalto è riservato alle imprese in grado di coprire, con
proprio personale dipendente qualificato, tutte le tipologie di intervento, portando a termine gli interventi
affidati nel rispetto dei tempi e degli importi pattuiti, assicurando la scrupolosa osservanza della regola
dell’arte e delle vigenti normative. La durata del servizio è di 24 mesi dalla data dell’ordine commerciale
e comunque fino all’esaurimento dell’importo complessivo dell’appalto fissato a budget.
Articolo 2
CONDIZIONI
L’appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o
la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si
configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme
del presente capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni. Con l’accettazione dei
lavori l’appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere
all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
Articolo 3
VARIAZIONI
Il committente si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre, ai sensi della vigente normativa, all’atto
esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia
dei lavori, senza che l’appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi
di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente capitolato speciale.
Articolo 4
SORVEGLIANZA LAVORI
L'ACTV nominerà un proprio Responsabile di esecuzione, il quale avrà libero accesso al Cantiere e
vigilerà sulla buona esecuzione dei lavori e sull'accettazione dei materiali.
II Responsabile di esecuzione eserciterà la sorveglianza con visite personali e/o dei suoi sostituti, muniti
di regolare delega.
La vigilanza continua e la responsabilità dell'esercizio del Cantiere o bacino e delle officine saranno
invece demandate al Direttore Tecnico della Ditta.
Al Responsabile di esecuzione compete :
a) vigilare sull'accettazione dei materiali rifiutando quelli non ritenuti rispondenti alle norme del contratto
e non adatti alla buona riuscita dei lavori;
b) rifiutare, a suo insindacabile giudizio, le parti ritenute non idonee o difettose e pretendere, se gia in
opera, la loro rimozione e il completo rifacimento;
c) richiedere le modifiche di dettaglio ai piani costruttivi che ritenesse opportune per la migliore riuscita
dell'opera.
Qualora tali modifiche determinassero una costo maggiore o provocassero la protrazione dei termini di
consegna, la Ditta rimarrà ugualmente obbligata ad eseguirle ma avrà diritto di pretendere che prezzo e
termini di consegna vengano opportunamente riveduti.
Qualora le varianti richieste comportino una diminuzione di costo, il relativo ammontare verrà dedotto in
sede di conguaglio finale.
Ai fini di cui sopra, al Responsabile di esecuzione spetta :
d) richiedere alla Ditta le prove dei campioni dei materiali impiegati, onde accertarne la qualità e la
rispondenza delle caratteristi che a quelle richieste per la costruzione;
e) richiedere alla Ditta i documenti circa la provenienza dei materiali;
f) richiedere ed esaminare i campioni di manufatti e sottoporli ad eventuali correzioni e modifiche;
Per accettazione e conferma:
La ditta/Raggruppamento offerente
(timbro e firma del legale rappresentante)
Manutenzione approdi
g) ordinare in qualsiasi tempo nuovi controlli o prove dei lavori e curare che siano bene eseguite le
riparazioni o modifiche conseguenti a collaudi e verifiche;
h) segnalare la necessita di manodopera richiamando, il programma dei lavori;
i) procedere in contraddittorio con la Ditta alla misurazione delle opere ed ai controlli tecnici;
j) trattare con la Ditta, analizzare e sottoporre all'ACTV i nuovi prezzi per opere, forniture o prestazioni
che non fossero nell'elenco contrattuale, deducendo i prezzi per diretto confronto con quelli in contratto
e tenendo presenti le condizioni del mercato al momento dell'ordine, provvedendo quindi alla stesura
dei verbali di concordamento nuovi prezzi;
k) dare benestare ai pagamenti, con le riduzioni o trattenute a secondo dell'accettazione condizionata
delle opere;
I) pronunciarsi in merito alle riserve avanzate dalla Ditta; presenziare ai collaudi collaborando ed
assistendo alle operazioni;
n) controllare le richieste economiche presentate dalla Ditta e redigere il consuntivo finale.
Competerà al Responsabile di esecuzione la tenuta della contabilità lavori e la compilazione dei
certificati di pagamento dei ratei di acconto SAL. A tal fine verrà redatto:
a) "II Giornale dei lavori" nel quale verranno registrate :
1) tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: maestranze presenti; fasi di
avanzamento dei lavori; stato dei lavori affidati alla Ditta e/o ad eventuali subappaltatori;
2) le disposizioni ed osservazioni del Responsabile di esecuzione;
3) le annotazioni della Ditta;
4) la consegna, l'inizio, le sospensioni, le riprese, le proroghe, il termine dei lavori.
Il giornale dei lavori, tenuto dal Responsabile di esecuzione viene controfirmato regolarmente dalla Ditta
e dal Responsabile di esecuzione.
Articolo 5
CONSEGNA DELL’IMPIANTO
All'atto della consegna dell'impianto verranno sottoscritti i seguenti documenti da parte della ditta e dal
Responsabile di esecuzione, del quale si trova copia in allegato al seguente prezzario:
- certificato di consegna dell'impianto;
- preventivo dettagliato delle attività richieste dal Responsabile di esecuzione.
Articolo 6
COLLAUDO E GARANZIA
Al termine dell'esecuzione dei lavori la ditta dovrà eseguire, a propria cura e spese, le necessarie prove
di funzionamento al fine di verificare il buon esito delle lavorazioni eseguite
II “responsabile sorveglianza lavori” potrà procedere in qualsiasi momento al controllo dei servizi e potrà
effettuare qualsiasi accertamento tecnico, economico ed amministrativo.
Il “responsabile sorveglianza lavori” segnalerà alla ditta gli eventuali servizi che ritenesse non eseguiti a
regola d'arte e/o non in conformità alle prescrizioni contrattuali e la ditta si impegna a perfezionare od a
rifare a sue spese tali opere.
Al termine dei lavori, su richiesta della ditta, il “responsabile sorveglianza lavori” redigerà il "verbale di
ultimazione dei lavori''.
In sede di collaudo devono essere rilevati e verbalizzati gli eventuali difetti di costruzione e la ditta e
tenuta ad eliminarli entro breve termine.
a) qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero difetti di
esecuzione imputabili alla ditta e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, la ditta
stessa e tenuta ad eseguire, entro giusto termine, quanto prescritto dai collaudatori.
b) iI periodo di tempo necessario per l'eliminazione di eventuali difetti rilevati in sede di collaudo
provvisorio e/o definitivo, sarà considerato ritardo ingiustificato e pertanto comporterà l'applicazione
della penale stabilita.
e) trascorso il termine assegnato dai collaudatori per l'esecuzione dei lavori senza che la ditta vi abbia
provveduto, Actv ha diritto di farli eseguire direttamente, addebitandone l'onere alla ditta, la quale
tuttavia potrà deferire il giudizio di merito al collegio arbitrale.
Per accettazione e conferma:
La ditta/Raggruppamento offerente
(timbro e firma del legale rappresentante)
Manutenzione approdi
II collaudo, anche se favorevole, non esonera la ditta dalle responsabilità di legge.
La ditta appaltatrice garantirà, per la durata di mesi 12 (dodici) a partire dalla data di accettazione,
certificata dall'apposito verbale sottoscritto dalle parti, ciascun lotto di lavori contro ogni difetto di
lavorazione e/o del materiale impiegato. La ditta non sarà ritenuta responsabile per cattiva
manutenzione o conduzione.
Durante il predetto periodo, la ditta appaltatrice ha l'obbligo di riparare e, se necessario, di sostituire
tutte le parti che dimostrassero difetti dovuti a non buona qualità del materiale e/o a non buona
lavorazione.
In caso di inadempimento, Actv ha facoltà di provvedere all'eliminazione del difetto, con le modalità ed i
mezzi ritenuti opportuni, e di rivalersi del costo sostenuto e di ogni altro danno connesso sul fondo di
garanzia.
Articolo 7
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA
L’appaltatore riceverà da parte della struttura responsabile di Actv, a mezzo fax o posta elettronica, le
richieste di intervento con riportati i dettagli ed il relativo computo metrico estimativo dei lavori da
eseguire, che dovranno essere espletati in tempi compatibili con il carattere d’urgenza/emergenza di
ciascuna richiesta.
Nello specifico, gli interventi di manutenzione oggetto del presente capitolato consistono:
• nello stringimento dei gruppi di ormeggio compreso il calafataggio delle fessure ed impeciatura
delle teste di palo, la ripresa delle catene, la chiodatura dei pali del gruppo da eseguirsi senza il
disormeggio del pontone galleggiante se presente;
• nell’esecuzione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria della pavimentazione lignea dei
pontili;
• nella rimozione di gruppi di ormeggio obsoleti o nel recupero in emergenza di quelli rotti;
• nella manutenzione straordinaria di gruppi di ormeggio e/o difesa degli approdi;
• nella manutenzione straordinaria di pezzoni in legno e dei relativi pali di fondazione;
• nella manutenzione straordinaria per intero o di alcune porzioni di pontili o passerelle in legno
(compresa la sostituzione dei pali di fondazione);
• nella manutenzione straordinaria di pavimentazioni lignee di pontili in cemento armato;
• nella costruzione/demolizione di pontili provvisori;
• nella manutenzione ordinaria/straordinaria di pontili galleggianti con telaio in acciaio zincato,
galleggianti in calcestruzzo con modulo in polistirolo e pavimentazione in doghe di legno,
ormeggiati tramite pali in acciaio inseriti in appositi cursori. Pontili collegati a terra tramite una
passerella con telaio in acciaio zincato e pavimentazione in doghe di legno. Tali passerelle in
alcuni casi sono a loro volta collegate ad un pianerottolo, sempre con telaio in acciaio zincato e
pavimentazione in doghe di legno, poggiante su pali di fondazione in acciaio.
Qualora per l’esecuzione degli interventi sopra menzionati si rendessero necessari modifiche
all’impianto elettrico dell’approdo, sarà obbligo dell’impresa provvederne nel pieno rispetto della
normativa in materia.
Saranno a carico dell’impresa affidataria le eventuali spese di trasporto dei mezzi presso l’approdo
oggetto di manutenzione così come le spese di trasporto del materiale di fornitura Actv (tale materiale
dovrà essere ritirato presso il cantiere navale di S. Elena previo accordo con il responsabile
sorveglianza lavori).
Qualora per il raggiungimento degli approdi oggetto di intervento si rendesse necessaria la scorta da
parte della Polizia Municipale (Canal Grande), sarà totale onere dell’impresa effettuarne la richiesta e
provvedere al suo pagamento.
In allegato (capitolato manutenzione impianti fissi – elenco lavorazioni presunte) si riportano le
lavorazioni previste dal presente contratto di manutenzione (periodo di riferimento: 12 mesi).
Per accettazione e conferma:
La ditta/Raggruppamento offerente
(timbro e firma del legale rappresentante)
Manutenzione approdi
Articolo 8
ELENCO DEGLI IMPIANTI AZIENDALI
L’appaltatore deve essere in grado di intervenire in tutte le sedi societarie, di seguito elencate,
operando con mezzi propri ed idonei.
La scrivente società si riserva di aggiungere alla seguente lista altri futuri impianti, sia di proprietà che
condotti in locazione, applicando le medesime condizioni contrattuali senza nulla riconoscere in più alla
ditta appaltatrice.
Zona A (urbana) n.92 fermate
Accademia
Alberoni Faro Rocchetta
Alberoni MN
Arsenale
Bacini
Ca' Rezzonico
Ca’ d’oro
Casinò
Cavane Cà di Dio
Cavane località Bragora
Cavane Tronchetto
Cavane F.te Nuove
Cavane Ferrovia Compartimentale
Cavane S.Elena
Celestia
Certosa
Cimitero
Crea
Ferrovia Bar Roma
Ferrovia S. Lucia
Ferrovia Scalzi
Fondamenta nuove circolari
Fondamenta nuove L.13
Fondamenta nuove LN
Giardini
Giardini Biennale
Giudecca Palanca
Guglie
Lazzaretto Nuovo
Lido SME approdi A, B e cavana
Lido SME approdo C
Lido SME approdo D ed E
Lido S. Nicolò NT via Cipro
Lido S. Nicolò NT via Selva
Lido S.Nicolò MN
Madonna dell’Orto
Monumento Vittorio Emanuele
Murano Colonna
Per accettazione e conferma:
La ditta/Raggruppamento offerente
(timbro e firma del legale rappresentante)
Manutenzione approdi
Murano Colonna Sussidiario
Murano Faro
Murano F.ta da Mula
Murano Museo
Murano Navagero
Murano Serenella
Murano Venier
Ospedale
Piazzale Roma Parisi
Piazzale Roma S. Chiara
Piazzale Roma Scomenzera
Pietà
Redentore
Rialto
Rialto Carbon
Rialto Mercato
Riva de Biasio
S. Alvise
S. Angelo
S. Basilio
S. Elena
S. Elena Calcio
S. Elena Darsena
S. Elena MN
S. Erasmo Capannone
S. Erasmo Chiesa
S. Erasmo Forte Massimiliano
S. Erasmo Punta Vela
S. Giorgio
S. Lazzaro degli Armeni
S. Marco Giardinetti
S. Marco Vallaresso
S. Marcuola
S. Maria del Giglio
S. Marta
S. Pietro di Castello
S. Samuele
S. Servolo
S. Silvestro
S. Stae
S. Tomà
S. Zaccaria Danieli
S. Zaccaria Jolanda
Sacca Fisola
Sacca Fisola NT
Salute
Spirito Santo
Tre archi
Per accettazione e conferma:
La ditta/Raggruppamento offerente
(timbro e firma del legale rappresentante)
Manutenzione approdi
Tronchetto B
Tronchetto A Mercato
Tronchetto NT
Vignole
Zattere
Zitelle
Zona B (semi-urbana) n.11 fermate
Mazzorbo
Burano
Burano Sussidiario
Torcello
Treporti
Punta Sabbioni MN
Punta Sabbioni NT
Fusina
S. Giuliano
Pellestrina Cimitero
S. Maria del Mare
Zona C (extra-urbana) n.4 fermate
Ca’ Roman
Chioggia
Chioggia sussidiario
Chioggia cavane
Approdi AVM n.15 fermate
Tronchetto – canale Colombuola
Zattere – fondamenta Incurabili
Riva degli Schiavoni – fronte caserma Cornoldi
Ca’ di Dio
Punta Sabbioni
n. 3 pontili
n. 1 pontile
n. 3 pontili
n. 1 pontile
n. 7 pontili
Articolo 9
ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La committenza organizza e programma gli interventi, per ciò che riguarda i tempi e gli orari, in modo
tale da arrecare il minor disagio possibile al servizio di linea. L’appaltatore deve attenersi a quanto
programmato e rispettare i tempi previsti per l’esecuzione. Le prestazioni relative ai servizi di
manutenzione si svolgeranno di norma entro il normale orario lavorativo (7.30 – 18.00) dei giorni feriali,
escluso il sabato. Peraltro qualora per obiettive e documentate esigenze di sicurezza o di disponibilità
degli approdi, fosse necessario espletare alcune prestazioni fuori del detto orario (anche notturno o
festivo), il committente può dare disposizioni in tal senso riconoscendo all’appaltatore una
maggiorazione del 30% sui prezzi di capitolato. L’appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni del
committente.
Per accettazione e conferma:
La ditta/Raggruppamento offerente
(timbro e firma del legale rappresentante)
Manutenzione approdi
Sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri e spese compresi e compensati nel prezzo dell’appalto:
-
-
tutte le spese ed oneri concernenti la mano d’opera secondo le vigenti norme di legge
(assicurazione contro infortuni sul lavoro c/o l’INAIL, l’INPS, ecc…e dei contratti collettivi di lavoro;
tutte le spese per l’organizzazione del cantiere con gli attrezzi, macchine e mezzi d’opera necessari
all’esecuzione dei lavori di manutenzione o riparazione;
tutte le spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal loro ingresso in
cantiere fino alla posa, e per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla
consegna delle opere;
le spese per assicurazione R.C. verso terzi per fatti inerenti e dipendenti dall’esecuzione dei lavori
facenti parte del presente appalto;
tutte le spese per l’ottenimento di autorizzazioni presso gli enti e per il servizio scorta da parte della
Polizia Municipale.
Articolo 10
CHIAMATE DI EMERGENZA (SERVIZIO REPERIBILITA’ 24h SU 24h)
Alcuni interventi manutentivi, per ragioni di sicurezza o per la necessità di arrecare il minor disagio
possibile all’utenza ed al servizio di linea, possono richiedere una certa tempestività esecutiva.
L’appaltatore quindi deve essere in grado di mettere a disposizione n. 2 (due) numeri aziendali con
reperibilità 24 ore su 24 per eventuali chiamate di emergenza, secondo le seguenti modalità:
-
chiamata di emergenza: entro le 3-6 ore, nel caso di guasti che interferiscono con la regolarità del
servizio di linea oppure mettono a rischio l’incolumità di persone o cose;
chiamata ordinaria: entro le 72 ore.
Gli interventi rientranti nella categoria “chiamate di emergenza” verranno compensati utilizzando le voci
ed i prezzi del capitolato allegato alla presente al lordo della scontistica proposta in fase di offerta.
Data la diversa dislocazione territoriale delle pertinenze aziendali, la ditta appaltatrice dovrà essere in
grado di operare, se necessario, contemporaneamente nei diversi siti, a seguito di segnalazioni
rientranti nell’elenco sopra riportato, quindi in caso di chiamate di emergenza, di urgenza oppure
ordinarie.
Ciò comporta idonea disponibilità sia di maestranze per la gestione degli interventi, sia di figure con
titolo e responsabilità tecnico-economica che provvedano opportunamente a supervisionare gli
interventi in corso nei diversi siti, nonché di materiali e attrezzature necessarie per ogni tipo di
intervento contemplato dal presente capitolato.
Per accettazione e conferma:
La ditta/Raggruppamento offerente
(timbro e firma del legale rappresentante)